客运站延误很久怎么办热门20篇

司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。那么你对工期延误的司法鉴定有多少了解?下面由小编为你详细介绍司法鉴定的相关法律知识。

司法鉴定的原则

司法鉴定合法性原则，是指司法鉴定活动必须严格遵守国家法律、法规的规定。它是评断鉴定过程与结果是否合法和鉴定结论是否具备证据效力的前提。

这一原则在立法和鉴定过程中主要体现为：鉴定主体合法;鉴定材料合法;鉴定程序合法;鉴定步骤、方法、标准合法;鉴定结果合法五个方面。

1、司法鉴定机构必须是按法律、法规、部门规章规定，经过省级以上司法机关审批，取得司法鉴定实施权的法定鉴定机构，或按规定程序委托的特定鉴定机构。司法鉴定人必须是具备规定的条件，获得司法鉴定人职业资格的执业许可证的自然人。

2、司法鉴定材料主要是指鉴定对象及其作为被比较的样本(样品)。鉴定对象必须是法律规定的案件中的专门性问题，法律未作规定的专门性问题不能作为司法鉴定对象。如我国现阶段对司法心理测定(俗称测谎)、气味鉴别(警犬鉴定)等尚未作为法定鉴定对象，其鉴定结论不能作为证据。而且鉴定材料的来源(含提取、保存、运送、监督等)必须符合相关法律规定的要求。

3、鉴定程序合法性，包括司法鉴定的提请、决定与委托、受理、实施、补充鉴定、重新鉴定、专家共同鉴定等各个环节上必须符合诉讼法和其他相关法律法规和部门规章的规定。

4、鉴定的步骤、方法应当是经过法律确认的、有效的，鉴定标准要符合国家法定标准或部门(行业)标准。

5、鉴定结果的合法性，主要表现为司法鉴定文书的合法性。鉴定文书必须具备法律规定的文书格式和必备的各项内容，鉴定结论必须符合证据要求和法律规范。

看过“工期延误的司法鉴定是怎样的”

工期延误的司法鉴定

一、工期延误能否鉴定

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知，工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题，笔者认为属于。理由有二：

1、工期是建立在施工进度计划基础上的，属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划，按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等，其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划，其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。

2、判断某个影响事件是否造成工期延误，需要专业工程技术知识。在施工进度计划中，一些分部分项工程处于关键线路上，构成关键工作，而另一些分部分项工程则处于非关键线路上，属于非关键工作。承包人完成进度计划中全部关键工作所需的时间即建设工程总工期。关键工作一旦受到某事件影响导致延误，必将造成总工期延误，而非关键工作只有在受到延误超过其总时差时才会导致总工期延误。

因此，施工合同纠纷案件中与工期延误有关的争议事实可委托工期鉴定。

二、工期鉴定如何启动

对于工期鉴定是依申请还是依职权启动的问题，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条规定：“当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出……对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。”

因此，工期鉴定一般依当事人申请启动，若负有举证责任的当事人不申请，可能承担举证不能的法律后果。

但是根据2013年1月1日起施行的《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条第二款规定：“当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。”

由此可见，即使当事人未申请工期鉴定，人民法院认为需要鉴定的，也可依职权启动工期鉴定程序。该规定将工期鉴定程序的启动权交由当事人行使，使得法院可以在当事人之间保持客观中立的位置，充分尊重了当事人的意识自治。同时，在当事人协商不成或不申请工期鉴定时，由人民法院依照职权视情况启动工期鉴定程序，来充分发挥法院在化解纠纷方面的职能作用。

三、工期鉴定的委托范围

目前司法实践中，部分法院在工期鉴定委托书中仅笼统地要求鉴定机构“对工期延误的原因和责任出具鉴定意见”，导致鉴定机构无所适从，既难以出具有针对性的鉴定意见，也不免存在“以鉴代审”的嫌疑。这是没有划清工期鉴定中“鉴”与“审”界限的表现。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第1条的规定，司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。因此，鉴定活动必须围绕专门性问题进行，对于一般性的事实认定问题应当由法官根据举证责任的有关要求，通过法庭调查等程序来予以认定，不可由鉴定程序越俎代庖。

具体而言，以下专门性问题属于工期鉴定的委托范围：

1.工期延误的原因。即施工过程中发生了哪些影响事件导致工期延误。笔者认为，鉴定机构应当在鉴定意见中载明工期影响事件列表，如设计变更、施工条件变化、新增工程量等。

2.工期延误的天数。即该些影响事件分别造成工期延误的具体天数。笔者认为，鉴定意见中不仅应当载明影响事件导致工期延误的具体天数，而且应当明确所采用的工期延误分析方法。(国内目前没有统一的工期延误分析技术规范，建议有权部门参考英国工程法学会主持编制的《工期延误和干扰索赔分析准则》，尽早出台国内统一的工期延误分析技术规范。)

相应地，以下问题应属于法官认定的范围，不应进行工期鉴定：

1.工期延误的责任主体。即针对鉴定意见中的工期影响事件列表，法官依据施工合同约定和法律规定，经法庭调查程序，认定具体某个影响事件应当由谁承担责任。如2013版《建设工程施工合同示范文本》通用条款第7.5.1款规定了七种因发包人原因导致工期延误的情形：

(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

(7)专用合同条款中约定的其他情形。

2.工期延误的法律后果。即明确了责任主体后，法官依据施工合同约定和法律规定，经法庭调查程序，确定一方当事人应当承担的违约责任。如2013版《建设工程施工合同示范文本》通用条款第7.5.2款规定“因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。”

相关阅读：

由于大流行引起的航班延误和取消导致全球航空业动荡，保加利亚的一家初创公司正在为旅行者提供以比特币补偿的选择。

通过Colibra应用程序进行的补偿适用于经历一小时或更长时间的航班延误的乘客。保加利亚这家初创公司自2019年6月开始运营以来，一直在为法人提供不便的旅行者赔偿，但现在增加了加密作为支付选项。

由于BTC是易变的资产，因此用户可以选择在注册航班当天还是旅行当天锁定价格。例如，一个经常飞行的乘客上周预订了一个航班，并在比特币的价格为11,000美元时锁定了应用程序的费率，而今天的航班由于BTC超过12,000美元，因此今天的航班延误会获得可观的回报。

Colibra声明，无论航空公司提供何种原因，它将为任何延迟一小时或更长时间的用户保证比特币支付。

在欧盟，航空公司必须赔偿任何旅客三个小时或更长时间的延误，这是该公司的过错。该应用程序的工作原理是：为受延误三小时或更长时间影响的所有合格乘客申请赔偿，并与所有延误一小时以上的乘客共享资金。根据这家初创公司的说法，经历90分钟的航班延误的机会是3个小时的30倍，因此旅行者得到的报酬更多。

在法国，保险公司AXA 对航班延误了两个多小时的乘客使用了类似的基于区块链的补偿程序。

但是，由于航空公司和当局试图减缓冠状病毒的传播，现在飞行的人数比去年同期少。全球旅行数据提供商OAG 指出，8月10日，全球预定航班的数量下降了47.9％，从香港和新加坡出发的航班数量减少了惊人的91％。

Colibra应用程序为因任何原因而延误的航空旅行者提供了一种获得加密货币补偿的方法。

由于大流行引起的航班延误和取消，全球航空业处于动荡之中，保加利亚的一家初创公司正在为旅行者提供以比特币补偿的选择。

通过Colibra应用程序进行的补偿适用于经历一小时或更长时间的航班延误的乘客。保加利亚这家初创公司自2019年6月开始运营以来，一直在为法人提供不便的旅行者赔偿，但现在增加了加密作为支付选项。

由于BTC是易变的资产，因此用户可以选择在注册航班当天还是旅行当天锁定价格。例如，一个经常飞行的乘客上周预订了一个航班，并在比特币的价格为11,000美元时锁定了应用程序的费率，而今天的航班由于BTC超过12,000美元，因此今天的航班延误会获得可观的回报。

Colibra声明，无论航空公司提供何种原因，它将为任何延迟一小时或更长时间的用户保证比特币支付。

标准是三个小时

在欧盟，航空公司必须赔偿任何旅客三个小时或更长时间的延误，这是该公司的过错。该应用程序的工作原理是：为受延误三小时或更长时间影响的所有合格乘客申请赔偿，并与所有延误一小时以上的乘客共享资金。根据这家初创公司的说法，发生90分钟的航班延误的机会是三小时的30倍，因此旅行者得到的报酬更多。

在法国，保险公司AXA 对航班延误超过两个小时的乘客使用了类似的基于区块链的补偿程序。

然而，由于航空公司和当局试图减缓冠状病毒的传播，现在飞行的人比去年同期少。全球旅行数据提供商OAG 指出，8月10日，全球预定航班的数量下降了47.9％，从香港和新加坡出发的航班数量减少了惊人的91％。

航班延误是世界民航业的痼疾，也是各个国家旅客对航空公司服务不满意的主要方面之一。那么，航班提前起飞导致延误怎么办那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

航班提前起飞导致延误维权方法：

航班早飞和航班晚点都可能造成整个旅游行程的延误，在没有明确规定的情况下，从保护消费者权益出发，消费者可以提出索赔。除了保险公司外，航空公司在没有提前告知的情况下提前起飞，导致乘客行程受到影响，明显属于违约，消费者也可以向航空公司索赔。

发生航班延误后的理性维权：

1、千万不能采取身体暴力或者语言暴力的方式维权，例如，罢乘、霸机、冲闹机场、冲撞工作人员等，否则可能受到警方的治安处罚。

2、注意保存证据，包括机票、公布的航班时刻表、因取消航班而滞留机场的餐、宿票据及因航班延误导致的其他经济损失的凭证，必要时可以录音和拍照，以便作为主张赔偿的依据。

3、及时维权，一般请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，自知道或者应当知道权利受到侵害时起算。

转机前一飞机延误的情况下，可以照以下方法办理：

1、乘坐需要转机的航班，最好不要过多的携带行李，以免需要托运浪费时间。

2、向乘务员提出，让乘务员在空中就向地面商务联系办转机的手续，这样可以节约很多的时间，一般情况只要能够办到，乘务员会尽全力联系。

3、如果后一班乘机时间已经延误，在前一航班到达下飞机后，持登机牌到该航班航空公司柜台开具延误证明，并持延误证明改签当天的下一班航班。

随着世界经济的快速发展，国内外之间的合作交流日渐频繁，人们出行选择的交通工具渐渐转为航空飞机。那么，飞机晚点买了延误险怎么索赔那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

飞机晚点买了延误险的索赔方法：

1、报保险公司；首先要做的是告知保险公司，并保留航班延误的相关证据。

2、准备理赔的材料；由于旅行险的保险期较短，条款也相对简洁，理赔程序并不复杂，审核时间也很短，只要材料完备，一些保险公司甚至可以当场理赔。尤其需要注意的是：在发生延误并超过一定的时间后，一定要求航空公司出示相关证明。比如飞机延误证明、飞机票、登机牌以及身份证复印件等等。在准备好了这些材料之后，大家可以直接提交给保险公司，一般保险公司都会在十个工作日之内给予申请人回复。

认真阅读“保险责任”与“责任免除”：

消费者在选择购买保险产品时，要认真阅读保险合同，仔细阅读“保险责任”和“责任免除”等保险条款内容，弄清楚哪些情况导致的延误属于航班延误险的保险责任，着重注意以下几个方面

1、保障范围。不同保险公司的航班延误险承保范围是不同的，譬如有的延误险仅针对自然灾害、机械故障、恶劣天气等原因引起的航班延误或取消进行赔付，而对于航班计划调整、个人原因未办理登机等情况引起的延误则不予赔偿。

2、延误时间。延误时间的计算有两种情况：以原定起飞时间直至航班实际起飞之间为止，或以原定到达时间直至航班实际抵达时间为止。不同保险公司的航班延误险对延误时间、起赔时间和理赔金额的合同约定不同。

3、改签或退票。有的航班延误险只保障保险合同载明的航班，被保险人进行退票或改签操作以及由此导致的延误损失属于责任免除。

随着我国经济的高速发展，选择飞机出行已经成为大众消费模式。那么，没买误机险飞机延误多久可以索赔那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

没买误机险飞机延误的索赔：

买飞机票没有买延误险，但飞机延误了也可以获得赔偿。民航总局在2004年6月25日公布的《航班延误经济补偿指导意见》中规定：延误4小时以上、8小时以内；或者延误超过8小时以上，对于这两种情况，航空公司要对旅客进行经济补偿；补偿方式可以通过现金、购票折扣和返还里程等方式予以兑现；在航班延误的情况下，为了不再造成新的延误，经济补偿一般不在机场现场进行，航空公司可以采用登记、信函等方式进行；机场应该制止旅客在航班延误后，采取"罢乘"、"占机"等方式影响航班的正常飞行。

在不可抗拒原因造成的延误时，旅客是无法获得任何赔偿的。不可抗拒原因包括：天气原因、流量控制、空中交通管制原因、旅客自身原因（如晚到、拒绝登机）等。航空公司原因如：机械故障、飞机调配等。航空公司原因延误达4小时以上的，可依据航空公司规定获得相应赔偿。

航空延误险：

航班延误险，是指投保人（乘客）根据航班延误保险合同规定，向保险人（保险公司）支付保险费，当合同约定的航班延误情况发生时，保险人（保险公司）依约给付保险金的商业保险行为。

乘坐飞机最简单的原因就是方便快捷，但也有天不遂人愿，飞机也发生延误，而购买飞机延误险则可以避免带来的损失。那么，飞机延误险如何索赔那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

飞机延误险索赔方法：

１、第一步，需要立即拨打保险公司的电话，详细说明被保险人遇到的境况。

２、请小伙伴妥善保管好登机牌。

３、尽快在航程结束离开机场前到航空公司的柜台开具延误证明。

４、索赔人登陆保险公司官网或者打电话申请理赔，也可以选择到保险公司指定的理赔窗口提交一份理赔情况说明书（附上个人身份证、登机牌及航班延误证明书等相关资料）。

５、索赔人向保险公司提交对应被保险人姓名的银行卡，用于接收赔偿金。

６、把上述材料寄往保险公司，一般10-15个工作日内可以得到保险公司的赔偿

航班延误险：

航班延误险，是指投保人（旅客）根据航班延误保险合同规定，向保险人（保险公司）支付保险费，当合同约定的航班延误情况发生时，保险人（保险公司）依约给付保险金的商业保险行为。从法律性质上分析，航班延误险属于商业保险、自愿保险和财产保险，以大众保险股份有限公司的航班延误保险条款来具体解读航班延误保险的主要内容。

若航班落地时间延误2小时以上(不包括2小时)，无论任何原因、无需任何证明，旅客便可获得航班延误险理赔（即可额外享受200元补偿）。

在民用航空运输中，由于多种原因，航班延误难以避免，因航班延误引起的纠纷时有发生。那么，飞机晚点导致转机延误由谁负责那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

飞机晚点导致转机延误的责任:

如果是联程机票，航班延误导致的后续航班转机时间不足或误机，出票航空公司或者实际承运的航空公司会负责协助更快地办理转机手续或更改航班。如果预订的不是联程机票，情况会比较麻烦。旅客可以先向前段延误航班的航司索要“延误证明”，再凭延误证明去后续航班的航司协调。如协调无果，因航班延误导致后续一系列的损失，可以向前段延误航班的航司申请赔偿。

做飞行计划注意以下几点：

1、最好买联程票

如果你的行程涉及中转，最好的办法就是购买「一票到底」的联程客票。这样无论如何，只要衔接错失，可以直接找延误航班协调。

2、没买联程票咋办

如果预订的不是联程航班，情况会比较麻烦。前后段航班最好确保在同一机场、同一候机楼的中转，并留出足够的时间。这样至少能确保航班轻微延误的情况下，不至于误机。

如果不幸航班延误了，请务必向延误航班的航空公司索取延误证明，以便后续航班改签或者协调赔偿问题。

3、预留足够的中转时间

不管是联程票还是分开购票，中转留有最少3小时的中转时间；如果跨候机楼中转，视机场情况多加1-2个小时；如果跨机场中转，最好留有6-8个小时的时间（具体时间视机场间的路程时间而定）。

4、预订中转客票时务必看清楚衔接的机场名称

预订中转客票时务必睁大眼睛看清楚衔接的机场名称，境外跨场中转还需要注意是否需要过境签，避免需要跨场中转却毫不知情的窘境。

5、购买保险

这里说的不是一般的人意险，而是专门保障行程计划被打乱的旅游保险。航班延误险、行李丢失险、酒店取消险，抑或是什么都管的旅游保险，这类保险能够在你的行程出现意外时给你提供保障。额外的酒店、车费甚至是机票费用，符合保险规定的都获得赔偿，能够让钱包不那么受伤。最重要的是让旅途中的你多了一份安心。

目前，航空业市场竞争愈加激烈，航空票价不断下调，选择乘坐飞机出行的旅客越来越多。那么，航空延误险的责任范围有哪些呢？就让的小编和你一起去了解一下吧！

航空延误险的责任范围：

乘客搭乘的航班因自然灾害、恶劣天气、机械故障等因素，造成的航班延误、取消一般均在这类旅游保险的赔付范围内。不过，保险公司一般也会规定，如果恶劣天气导致整个机场关闭的，属于除外责任。

此外，地震、海啸等原因造成的航班延误、取消，保险公司一般也不负责赔偿。被保险人抵达机场时，已超过原定搭乘航班办理登机的时间；被保险人因自身原因而未搭乘预定的航班；被保险人原预订航班被取消，包括预定起飞时间之前的取消和预定起飞时间之后的取消）；被保险人预订机票时，已获知可能导致其预定搭乘的航班延误的情况或条件，包括但不限于任何罢工或其它工人抗议活动、任何自然灾害、旅行目的地突发传染病、或军事演习等。

区分航班延误险和航空意外险：

航班延误险是指根据航班延误保险合同规定，投保人向保险公司支付保险费，当合同约定的航班延误情况发生时，保险公司按照约定支付赔偿金额的保险。航空意外险是航空旅客人身意外伤害保险的简称，指在保险期间内因飞机意外事故造成人身伤害导致身故或残疾时，保险公司按照合同约定给付保险金的保险。由此可见这两者是不同的保险产品，前者航班延误险是一种财产保险，而后者航空意外险属于意外伤害保险。需要注意的是，单独购买航空意外险并不包含航班延误的保险责任。如果消费者想获得更充分的航班延误风险保障，可以选择购买航空意外险和航班延误险的组合产品，或者单独购买航班延误险。

当前中国民航市场扩大迅速，随着生活水平的提高，越来越多的人选择飞机出行。那么，航空延误险如何申请那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

航空延误险申请方法：

１、被保险人必须在30天内向保险公司报案，申请理赔，然后填写申请表，提交保险单以及个人的身份证明，出示航空公司或者其代理人出具的延误时间及原因的书面证明。有时候，还需出示商务旅行证明等资料。通常，资料递交齐了之后，在10日内得到保险公司的回复。现在，保险公司为了理赔简单、快捷，一些公司针对这些情况更改了产品，航班延误旅客无需提交书面延误证明，只需提供登机牌给保险公司。

２、各类“航空延误险”对于如何界定延误，都有不同的标准，有些是按照航班起飞时间计算，有些则是按到达时间计算。有些保险还规定，由天气等不可抗力引发的延误，不在保障范围之内。

３、主动理赔的航班延误险就是保险公司无需客户证明材料，通过系统自动跟踪被保险人延误情况，自动理赔的一种保险。

买保险最好货比三家，有保险公司专业人士也提醒广大乘客，各保险公司推出的航班延误险理赔条件不一，乘客购买航班延误险时最好要货比三家。目前在保险行业的发展比较迅速，保险公司的能力和专业程度也参差不齐，还是需要选择大一些的公司，不仅理赔速度快，保费比较低，而且保障范围更广。

因为飞机的方便和快捷，越来越多的人们选择了飞机作为出行的交通运输工具。那么，航空延误险的理赔规定是什么那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

航空延误险的理赔规定：

现在国内航班延误险一般都是包含在意外险里面的，延误险费20块。一般来说，就算真延误了申请理赔也比较麻烦，因为这个要大部分是延误超过4小时，而且没有上飞机，才可以申请理赔的，而且理赔程序复杂，需要提交各种资料（申请表、保险单、个人身份证明、延误时间及原因的书面证明等等），资料递交齐后，在10日内等保险公司批复。对于怕麻烦的人，一般不会为了赔得这200元而去走复杂程序办理赔。不是保险公司不赔，而是绝大部分乘客怕麻烦自己放弃理赔。

从2014年开始已经有很多公司推各种形式的航班延误险，1小时、2小时、3小时甚至1分钟赔付的都有了，还推出主动理赔形式的延误险，也就是说无需客户在提交证明材料了，保险公司会根据系统内数据跟踪被保险人的延误情况，一旦达到理赔标准即可赔付省时省力。

乘客在购买的时候一定要分清自己购买的延误险是主动理赔还是被动理赔，避免麻烦！

理赔方法：

被保险人必须在30天内向保险公司报案，申请理赔，然后填写申请表，提交保险单以及个人的身份证明，出示航空公司或者其代理人出具的延误时间及原因的书面证明。有时候，还需出示商务旅行证明等资料。各类“航空延误险”对于如何界定延误，都有不同的标准，有些是按照航班起飞时间计算，有些则是按到达时间计算。有些保险还规定，由天气等不可抗力引发的延误，不在保障范围之内。

近年来，随着人们物质生活水平的不断提高,乘飞机出行的旅客逐渐增多。那么，什么是航空延误险那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

航空延误险：

航班延误险，是指投保人（乘客）根据航班延误保险合同规定，向保险人（保险公司）支付保险费，当合同约定的航班延误情况发生时，保险人（保险公司）依约给付保险金的商业保险行为。

航班延误险理赔规定：

现在国内航班延误险一般都是包含在意外险里面的，延误险费20块。一般来说，就算真延误了申请理赔也比较麻烦，因为这个要大部分是延误超过4小时，而且没有上飞机，才可以申请理赔的，而且理赔程序复杂，需要提交各种资料（申请表、保险单、个人身份证明、延误时间及原因的书面证明等等），资料递交齐后，在10日内等保险公司批复。对于怕麻烦的人，一般不会为了赔得这200元而去走复杂程序办理赔。不是保险公司不赔，而是绝大部分乘客怕麻烦自己放弃理赔。

从2014年开始已经有很多公司推各种形式的航班延误险，1小时、2小时、3小时甚至1分钟赔付的都有了，还推出主动理赔形式的延误险，也就是说无需客户在提交证明材料了，保险公司会根据系统内数据跟踪被保险人的延误情况，一旦达到理赔标准即可赔付省时省力。

乘客在购买的时候一定要分清自己购买的延误险是主动理赔还是被动理赔，避免麻烦！

随着生活水平的不断提高，我国人民乘坐飞机出行的比例越来越高。那么，如何购买延误险那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

购买延误险方法：

１、一般的航延险须在航班起飞前1日购买，但有的延误险在计划起飞前40分钟也能买。首先要注意延误标准，是起飞延误还是到达延误，常规情况下航班的预计落地时间都会有缓冲时间，相比起飞延误，落地延误的概率稍低些；其次要看延误起赔时间，是1小时起赔还是3小时起赔，赔付概率会差很多；最后要看保费和赔付金额。

２、消费者可根据坐飞机次数，及出发、目的地的出行天气、航班历史延误情况来购买。订票时没有买延误险，可通过保险公司补购，购买时要注意区分航意险和航延险。另外，有些航延险“航班取消”不赔偿，购买前要看清楚。

３、航延险赔偿处理有自动理赔和主动申请理赔两种，大多需要提交书面材料，包括理赔申请书、机票及登机牌、航空公司出具的延误证明、身份证、刷卡凭证等。

购买延误险注意事项：

在几个热门网络订票和保险销售平台上看到保险的航延险产品占了大多数，针对延误均为2小时以上，产品大多采用一月或半年包装。航延险10次飞行的价格一般为200元左右(个别的250元以上)，半年票为500元左右(个别的600元以上)，全年不限赔付次数的航延险都在千元以上；单次航班延误险虽然也有销售，价格5-30元不等，但其赔付额度很低，最低的仅为30元。

购买航班延误险时，要认真阅读保险合同中“保险责任”和“责任免除”等条款内容，弄清哪些情况导致的延误属于航班延误险的保险责任。

购买了需要主动申请理赔的保险产品，出现航班延误时，一定要保留好乘机凭证和航班延误证明，并在约定期限内向保险公司提出理赔申请。除了购买航延险获得风险保障外，消费者还可留意各航空公司航班延误相关服务、补偿标准，获取航班延误的合理补偿。

随着我国民航业的快速发展，飞机出行正成为人们出行的主要方式。那么，飞机行李托运延误如何索赔那？就让的小编和你一起去了解一下吧！

飞机行李托运延误的索赔方法：

关于行李丢失、延误、损坏，各家航空公司都有明文规定，旅客可通过跟机场地面服务中心进一步协商。可参见各家航空公司的赔偿的规定，赔偿要求旅客的托运行李丢失或损坏，应按"索赔期限"中规定的期限向航空公司或航空公司地面服务代理人提出赔偿要求，并随附客票(或影印件)、行李牌识别联、《行李运输事故记录》证明行李内容和价格的凭证以及其他有关的证明。索赔期限托运行李发生损失时，如有索赔要求，有权提出索赔的人应当在发现损失后向航空公司书面提出异议。托运行李发生损失的，至迟应当自收到托运行李之日起七个工作日内提出;托运行李发生延误的，至迟应自托运行李交付旅客处置之日起二十一个工作日内提出。赔偿限额旅客的托运行李全部或部分损坏、丢失，赔偿金额每公斤不超过人民币100元。如行李的价值每公斤低于100元时，按实际价值赔偿。旅客丢失行李的重量按实际托运行李的重量计算，如果无法确定丢失的行李重量，每一旅客的丢失行李最多只能按该旅客享受的免费行李额赔偿。航空公司承担的最高赔偿金额每位旅客不超过人民币3,000元。行李赔偿时，对赔偿行李收取的逾重行李费应退还，已收取的声明价值附加费不退。联程国际运输的国内航段，行李赔偿按适用的国际运输行李赔偿规定办理。已赔偿的旅客丢失行李找到后，航空公司应尽快通知旅客。旅客可将自己的行李领回，退还全部赔款，但临时生活用品补偿费不退。发现旅客有明显的欺诈行为，航空公司有权追回全部赔偿。下列物品不得放入托运行李。由于客户违规而造成的下列物品损失，国航将不承担任何责任，且仅对丢失行李政策规定的物品做出赔偿。重要或商业文件有价证券、货币、银行汇票、珠宝、贵重金属和金属制品、古董、书法和绘画作品、易碎物品、易腐物品、易燃易爆物品。

2015年9月5日，几段“中国游客大闹曼谷机场”的视频出现在网络上引起网友热议。视频上一些中国游客似乎在泰国廊曼机场因航班延误进行抗议，并高唱“义勇军进行曲”。

一段视频中，一位小伙用机场的话筒发言称：我们要波音747来接我们，还要赔钱1000块钱……提到的原因是“三个小时的晚点”。现场有旅客附和说“我们的尊严很重要”。还有旅客附和说，“我们都不缺钱的人，人民币好值钱。”小伙继续说，“但是这个钱我们要不要?”旅客齐声回答称。“要!”

游客因航班延误大闹曼谷机场什么原因会导致航班延误呢

近年以来，受各种因素的影响，航班的正常率一直维持在一个比较低的水平，航班延误已经成为旅客和航空公司的重要隐患之一。那么都会有什么原因导致航班延误呢?下面专注于公共安全的小编就为您普及一下关于航班延误的常识知识供您参考。

一、航班延误原因

目前，天气原因是造成航班延误的主要原因，飞机起降的机场一旦遇到雾、雪、雨、云、风等天气时，跑道的能见度低于一定标准是，航班便无法起降，严重发时甚至会关闭机场。又是飞机起飞出发地机场天气晴朗但经停地或目的地机场天气恶劣也会造成航班延误。在旅客角度来看：天气恶劣就是无法起飞这种片面的认识会造成很多的误会，认为民航在骗人，尤其是航班不能走时。

1、风近地面的风，对飞机起降时的安全有直接的影响。容易造成飞行事故的是风切变，特别是低空风切变。

2、雨大于引起能见度降低;连续暴雨容易引起跑到积水，是飞机无法降落。飞机在空中飞行时遇到航路雷雨，必须采取绕行措施避开雷雨区，否则会有是飞机遭受雷击的危险。

3、雾雾会影响飞机的起飞和着陆。雾是飞行安全的危险天气之一。

4、云对飞机的影响，主要有以下几个方面：时能见度恶劣，影响目视飞行，可能造成飞机迷航或其他飞行事故;有时会遇到颠簸。颠簸时某些部件就可能变形甚至折毁，强烈的颠簸可使飞机左右剧烈摇晃，操纵十分困难。云中还会产生积冰会影响性能，云中飞行容易产生错。在这种情况下飞行员精神紧张，如果处置不当，容易造成飞行事故。低云会影响着陆。

5、冰雪大雪一方面影响能见度，另一方面雪落在机身和机翼上造成起飞后结冰，将增大飞机在空中的阻力，同时也将影响飞机的性能和安全。

二、空中交通管制原因

游客因航班延误大闹曼谷机场什么原因会导致航班延误呢

因空中交通管制造成的航班延误也十分常见，近年空中交通流量增长速较大，飞行管理难以适应。经调查表明，近十年来北京、上海、广州三大机场飞行流量每年递增10%以上，航路一度相对拥挤，由此造成的航班延曾占全部延误的20%.

1、空军活动这种情况涉及国防机密，往往来得突然，管制，相关民航的飞行都要受影响，遇到这种情况只能等待，没有理由，没有预计时间，一切都是最高机密。例如厦门，这种情况造成的航班延误占比例还不小，尤其在东南沿海军演、海峡两岸关系紧张时，遇到较多。一般而言，空军活动会选在天气良好的白天进行，飞往港澳台地区的航班、飞往广州、深圳等区域均受影响，严重时，这些方向来的航班也将受影响，或就近备降，或返航。时间少则半小时，多则3、4小时，一解除空域又大量塞机，继续出现延误，管制一次，可以打乱当天几乎相关机场所有的航班运行，令民航无所适从。

2、流量控制中国民航发展迅速，航班量急剧增加，而相应的地面设施、导致设备、服务保障方面发展缓慢，航路结构不合理，无法适应当前高速发展的民航业，对空域实行严格限制，空中禁区多，军方负责组织实施全国飞行管制工作，民航方面可调节的余度很小，近来情况有所改善，部分航路实现雷达管制，缓解了空中塞车现象，但整体进步不大。其实导致流量控制的原因还有很多，如空中或机场出现一些状况。

三、机场保障原因

1、场区环境机场上空环境出现干扰因素也是造成航班延误的重要原因。如：机场附近居民在场地放鸽子，放风筝，燃放烟花等都会造成航班延误。

2、安检原因自从发生过“9.11”事件以来，世界各国民航的安检措施空前严格，安检任务越来越繁重，我国也不例外。

3、机务原因机场机务保障部门对于各航空公司的经停和往返航班负有过站检查、签字放行、排除故障、清除冰雪等各项保障工作。如果哪一环节出现疏漏或保障不及时，均可造成航班延误。

四、航空公司原因

游客因航班延误大闹曼谷机场什么原因会导致航班延误呢

1、机械故障旅客临上飞机或得及一半时通知机械故障迫使航班下客。或飞机起飞后发现故障飞机不得不返航或备降，也导致了航班延误。

2、航班晚到鉴于中国民航也是起步不久，在管理经验等方面和外国航空相比还存在一定距离。各航空公司飞机架数远远达不到旅客的需求。一些航班负荷量太大，比如一些航班从上海飞到北京往往只能休息半小时左右就要接飞下一个航班再从北京飞回上海，一天来回几次，连工作人员都要轮班制才能休息好。更何况飞机呢，这就造成了机故的原因。而现在有些航空公司机修人员较少，往往不能在第一时间修理，因此航班延误时间也越来越长，旅客的不满之声也越来越多。

3、调配原因因为某些特殊原因原制定航班临时调配去执行别的飞行任务，造成航班延误。

五、旅客原因

虽然航空公司造成航班延误较多，但因旅客原因造成的航班延误也是必不可少的。比如：

游客因航班延误大闹曼谷机场什么原因会导致航班延误呢

1、通知航班上客时旅客不辞而别，严重影响航班运作因为一旦发生旅客不辞而别或因其他原因没有登机，而为了旅客的安全我们会检查飞机上有无旅客的遗留的物品，间旅客头晕行李卸下，这样不可避免的耽误了正常航班的起飞时间，造成了航班延误。

2、旅客随身携带行李过多，旅客突发疾病，旅客开玩笑说飞机上有爆炸物等，都会导致航班延误

3、旅客办完乘机手续后在航站楼里购物，看书，打电话，不注意听登机广播等也导致机场不停的广播找人，给旅客打电话通知登机也倒致了航班不能正常起飞

4、旅客晚到一些旅客总是在知己手续关闭后才赶到。没有办法工作人员只能尽量帮助他们，去值班加手工等。可这些旅客往往就造成了航班延误。而有些旅客因为自己晚到而上不了飞机还会向工作人员大蕼吵闹，其实这都是不明智的行为。

5、旅客因航班延误等服务问题拒绝上机或霸占飞机不下，导致航班延误

航班延误原因多种多样，有些是可以避免的，但有些不可抗拒的因素还是无法避免的，只能延误。如上面所说的天气原因，空中交通管制原因等都是无法避免的。但因为航空公司原因造成的航班长时间延误旅客们还是能得到一定的赔偿的，如延误两小时以上给饮料，餐食。延误四小时以上安排宾馆等„„

解决航班延误是一个系统工程问题，绝不能简单地认为只要空管、机场、或航空公司等单方面解决了运行、和或容量的问题就可以保证运行的顺畅。总之航班延误是避免不了的，但减少航班延误还是能做到的。希望旅客和航空公司之间能够互相配合。航空公司要做到信息透明化，航班有什么问题要及时通知旅客，安抚旅客情绪，尽量改签到最早航班。而旅客也应该即时办理乘机手续，注意登机时间，减少航班延误。使民航声誉增加，而旅客也能及时安排下一步的工作，更好的促进民航的发展。

了解更多相关内容尽在本安全网站公共场所常识频道!

宫外孕的危险性极大，更是很多期待生宝宝的女性十分恐惧的一件事情，因此，及早地诊断出宫外孕是十分有必要的，那么宫外孕延误治疗的“人为”原因有哪些呢？下面就跟着小编一起来看一下吧！

宫外孕延误治疗的“人为”原因

1、怀孕出现不良反应仍坚持保胎

有部分高龄产妇可能会因为“坚持保胎”而延误宫外孕抢救。有患者好不容易怀上孩子，当出现流血、腹痛等不良反应后，自以为是动了胎气仍然安心养胎，不愿意去医院检查，甚至检查完还不相信结论还不肯放弃胎儿，这样就可能造成宫外孕，抢救不及时而威胁生命。

2、隐瞒“病史”让医生难以判断

介绍阴道史以及病史可以帮助医生判断对方宫外孕的可能性，但有的患者则出于个人考虑向医生隐瞒。如果不承认自己曾经有过的性经历以及流产史等，可能会让医生在诊断时忽略宫外孕等妇科疾病发生，从而影响救治。

因为宫外孕在未发生破裂前往往“没有什么突出症状”，患者一般都没有明显的自觉症状或仅有轻微腹痛，少量私处流血等，不被重视，以致错过了最佳治疗时机，这就直接增加了疾病潜在的危险性。宫外孕也很容易被混淆为其他病症。

办理登记的方法是到机场人工柜台换登机牌，登机牌就相当于机票。为了免除排队取登机牌的过程，可以在网上通过所谓网上值机的方式先行办理选座等手续，然后用A4纸打印出来带到机场，就可以直接去进行安检流程。但是如果有需要托运的行李就必须要到机场柜台前办理。

乘坐飞机常常会遇到航班延误的情况，即航班降落时间比计划降落时间延迟15分钟以上或航班取消的情况。如果飞机延误允许推迟值机吗?

可以肯定的说，飞机延误不能推迟值机。因为飞机晚点不代表机场服务也晚点，所以值机时间还是会按原订时间进行，正常按原定时间停止值机，所以需要在原指定时间办理值机，关于航班是晚点，是取消，还是另调机飞，要看航空公司的通知。通常，前序航班飞机延误时间超过2小时以上，航空公司会短信通知后序航班乘客适当晚到。飞机值机时间是飞机起飞前的三小时到起飞前的45分钟进行的，因此只要确认飞机延误到达，可以适当推迟到达机场的时间。但必须留下充分的值机及过安检时间，否则，因个人原因迟到而误机的损失将由个人承担。

今天小编对飞机延误允许推迟值机吗进行了简单的介绍，如果还想了解飞机延误怎么办以及更多的机场安全知识和公共场所安全知识，还请继续关注我们的网站，希望今天的内容能对您能有所帮助。

乘坐飞机出行时，常常会遇到飞机延误的情况，这时只能在机场一直等着。其实我们在家里就能提前查询航班的延误或者取消的，那样就可以提前安排另外的行程，避免在机场浪费时间，下面带您了解一下飞机延误查询的方法。

快速查询航班动态方法如下：

1.打开手机APPStore客户端。安装空铁管家手机动态查询APP。

2.打开客户端，点击页面中的“航班动态”选项。

3.页面显示有两种查询方式，按航班号查询，输入你要查询的航班号，然后选择日期即可查询;或者按起降地查询，输入出发机场和到达机场，然后选择日期即可查询。

4.点击查询按钮即可查询到航班的延误或者取消状态。

携程手机客户端查询方法：

1.打开携程客户端。如果还未安装，可以到应用市场或者官网进行下载安装。

2.打开客户端后，点击页面中间的“机票”选项。

3.接下来是机票预订页面，点击页面左下角的“航班动态”选项。

4.目前有两种查询方式，一种是按航班号，输入你要查询的航班号，然后选择日期即可查询。

5.另外一种是按起降地进行查询，输入出发机场和到达机场，然后选择日期即可查询。

6.点击查询按钮即可查询到航班的延误或者取消状态。

今天小编对飞机延误查询方法进行了简单的介绍，如果还想了解飞机延误怎么办以及更多的机场安全知识和公共场所安全知识，还请继续关注我们的网站，希望今天的内容能对您能有所帮助。

航班降落时间，即航班实际到港挡轮挡时间，比计划降落时间，即航班时刻表上的时间，延迟15分钟以上或航班取消的情况称为延误。

造成航班延误的主要原因有天气、流量控制以及机械故障。天气原因是造成航班延误的主要原因;流量控制是除天气限制外，最常见的延误原因;还有延误情况是机械故障，导致飞机被迫取消起飞，进行紧急检查;除此之外，还有些航班延误确实是人为因素造成的，比如有乘客迟到、闹事者不登机等。

遇到飞机延误应该怎么办呢?

1.首先听从航司工作人员安排

延误时间长的情况下，每个航司都会有安抚乘客的处理方式，改签、赔偿或是安排免费食宿，好好和地勤沟通提高效率，闹事只会把情况拖得更严重。

2.然后改签

因为各种不可抗力的原因，工作人员也不能确定几点能起飞如果真的着急，只要不是天气造成的大面积延误，就赶紧改签最快的航班，如果是承运方的原因，航司还能给你免费补差价。

3.提前购买航空险

这随着现在空运压力越来越大，如果真那么想要赔偿的话，买份延误险是非常有好处的，尤其是不得不坐廉航的情况。

今天小编对飞机延误怎么办进行了简单的介绍，如果还想了解更多的机场安全知识和公共场所安全知识，还请继续关注我们的网站，希望今天的内容能对您能有所帮助。

2004年7月1日，民航总局出台《航班延误经济补偿指导意见》指出：航空公司因自身原因造成航班延误标准分为两个，一个是延误4小时以上、8小时以内;另一个是延误超过8小时以上。这两种情况，航空公司均要对旅客进行经济补偿，补偿方式可以通过现金、购票折扣和返还里程等方式予以兑现。

任何原因造成航班在经停站延误，航空公司应根据需要向经停旅客提供免费的餐饮服务和住宿场所，如航班备降。延误4小时以上才有现金补偿，由于承运人原因造成航班延误、取消，客票的退、改、签费用由航空公司承担。飞机延误4-8小时(含8小时)，航空公司还需向旅客提供价值300元的购票折扣、里程或其他方式的等值补偿，或是人民币200元。延误8小时以上则要向旅客提供价值450元的购票折扣、里程或其他方式的等值补偿，或是人民币300元。

换乘高铁无需补偿

航空公司在客票列明的离站时间24小时前已通知旅客航班取消，旅客接受变更航班或者选择退票，将无需补偿。如向旅客提供其他航班或其他运输方式，使旅客在原预计到达时间之后4小时内到达最终目的站，但旅客放弃该服务，也无需补偿。例如，武汉飞广州航班取消，航空公司安排旅客武广高铁到广州，则无需补偿。

今天小编对飞机延误赔偿标准进行了简单的介绍，如果还想了解飞机延误怎么办以及更多的机场安全知识和公共场所安全知识，还请继续关注我们的网站，希望今天的内容能对您能有所帮助。